香蕉视频在线观看www_亚洲精品成人av观看_九九九九九热_日韩精品一区二区三区中文无码_a视频在线免费观看_久久成人影院精品777_中文字幕7_乱人伦视频中文字幕_自拍偷拍国产视频_日本黄色录像_日韩高清网站_人人澡人人射

    1996年三亞某房地產開發公司（簡稱三亞公司）為了一項房地產開發工程與四川某建筑公司（簡稱四川公司）簽定了一份工程總承包合同，約定由四川公司承建該大廈工程；部分工程分包時，其工程價款由四川公司與分包單位結算。之后，四川公司與當地某公司就打樁降水工程簽訂分包合同，約定工期40天；四川公司每月按已完工程量的50%支付進度款，余款由該分包公司墊付，降水工程結束后30日內，四川公司付清工程余款。

    1999年2月，不知什么原因，三亞公司和現場監理向四川公司發出一份《通知》，決定從當日下午16時開始停止降水，四川公司和分包公司接此通知后也停止了降水。沒想到的是，此后工程再也沒有重新開工。

    在整個施工期間，分包公司剩余部分的工程款一直沒有得到，于是一紙訴狀將四川公司告上法院，要求其結算、支付工程欠款，并要求法院判令解除合同。
  
    法院判決：四川公司要負責任
    在當地法院審理此案時，雙方就誰對分包單位的工程款及停工損失負責出現爭論。四川公司稱停止降水是三亞公司的要求，主要責任應由三亞公司承擔；同時認為自己作為總承包單位，在法律上只是負有轉付工程款的義務，而建設單位應承擔直接支付工程款的義務。而分包公司則認為，四川公司是總包單位，應按合同直接支付工程款；建設單位與分包單位沒有合同及其他利害關系，分包單位無權向其主張權利。

    法院認為：分包公司與四川公司的分包合同有效。由于三亞公司和四川公司的過錯造成分包公司工期延長，至今尚未恢復施工，故分包公司要求解除合同，并要求結算、付款的理由成立，應予支持。同時，由于四川公司與三亞公司簽定的合同中已明確，分包工程價款由四川公司與分包單位結算，三亞公司與分包公司沒有直接的合同關系，因此沒有向分包公司付款的法定或約定義務。

    據此判定：上述分包合同終止履行；四川公司根據法院委托審價的結論付清剩余工程款。
    一審后四川公司不服判決，上訴至當地中院，并將三亞公司和分包公司一同列入被上訴人，結果中院維持原判。
    
    誰是被告很重要
    打官司除了要搞清楚“為什么要告”之外，“要告誰”也同樣重要。告錯了人，法庭不會支持你的訴訟；多告了人或少告了人，也很可能使自己的權利不能得到充分保護。只有明確了自己要告的是誰，才能充分主張權利。

    在本案中，分包公司根據合同約定，明確認定被告就是與自己有合同關系的總承包四川公司，而沒有涉及建設單位，其告訴有充分的理由，當然受到法庭的支持。四川公司在上訴時認錯了本案的關系人，將三亞公司也列為被上訴人，而其實三亞公司與四川公司的糾紛是另外一個合同關系，完全可以另案起訴，而與本案沒有任何關系，在本案中當然不會得到法院的支持。

    那么應該如何確定誰是被告呢？很簡單，要看合同是如何簽定，和誰簽定。如果合同是由建設單位、總包和分包三方共同簽署的，那么在訴訟時可以將除己方之外的雙方都列為被告。但如果只是雙方合同，一般情況下，就只能將對方告上法院了。